Najgorszy koszmar na budowie - czy nasz wykonawca to oszust?

Największy koszmar jaki może wydarzyć się na budowie. Strata kilkudziesięciu tysięcy złotych dla wielu oznacza przestój na budowie przez wiele miesięcy. Naucz się na moich błędach!
KONTAKT MAILOWY: [e-mail]
Razem z żoną budujemy:
Dom parterowy 135m2- działka 1000m2
woj. wielkopolskie
projekt indywidualny
start budowy: 06.2024
finansowanie z bezpiecznego kredytu 2% + środki własne
Poprzednie filmy:
Budowa domu stanęła: • Budowa naszego domu ST...
Podłogi drewniane: • #13 Podłogi drewniane ... Luźne przemyślenia: • #12 Przestoje na budow... Co w kotłowni?: • #11 Jakie maszyny będą...
Koszt instalacji w domu: • #10 Ile kosztują insta...
Kosztorys budowy domu: • #9 Kosztorys budowy do...
Dysperbit jako izolacja: • #8 Budowa przez amator...
Błędy na budowie: • #7 Błędy przy budowie ...
Studnia głębinowa: • #6 Studnia głębinowa -...
Jak wybrać wykonawcę: • #5 Jak wybrać firmę bu...
Koszty budowy, SSO: • #4 Ile kosztuje stan s...
Projekt indywidualny domu: • #3 Dom parterowy 135m2...
Bezpieczny kredyt 2%: • #2 Budowa na kredyt | ...
Problemy przed budową: • #1 Budowa domu 2024 - ...

[@emilkosztybudowy]

Teraz jest konkret informacji. Prawdziwe realia w budowlance a nie koloryzowanie jak to jest pięknie w budowlance. Pozdrawiam 👊

[@VvvVvv-e1g]

Najgorsze jest to, że zapłaciłeś mu z pieniędzy których nie masz, czyli z kredytu, a bank wymagał będzie skończenia domu w określonym terminie

[@alchemik2010]

Brać kredyt w tym wieku czyli nie mają oszczędności to skrajna głupota.

[@Mr.kamilov-rq3bv]

@@alchemik2010 W punkt. Trochę się podśmiewałem z tego, że kredyty są dla bogatych. Coś w tym jest, gdy biorąc 800k trzeba oddać 2,5 raza tyle. Plus okres karencji gdzie w trakcie trwania budowy spłacasz tylko odsetki i 0% kapitału. Ja parsknąłem śmiechem u doradcy kredytowego na takie warunki. Niestety jak się gdzieś na grupie(fb) powie o tym, że w dodatku dom tak naprawdę nie jest twój tylko banku to ludzie są skłonni ukamienować. Nigdy, żadnych kredytów, a płatność wykonawcy zawsze po skończonym etapie.

[@SoulsLiked]

@@alchemik2010 ale nikt nie pytał cie o zdanie

[@PawMark]

Spokojnie alchemik ma 20 lat i nie zna życia jeszcze rodzice go karmią ​@@SoulsLiked

[@rura969]

Niestety oszust nigdy nie brzmi jak oszust taka jest prawda . Życzę powodzenia w dalszej budowie i nie załamywać się tylko działać. Przepracować temat i lecimy dalej !

[@slowdiesel1044]

Jak ktoś ma słaby słuch to nie brzmi. Dla ludzi z dobrym słuchem każdy brzmi jak potencjalny oszust. Takie czasy.

[@wojtas-4]

Resztę sam skończy!, to się sam nauczy

[@czarnawoda4646]

Żeby być oszustem, to trzeba działać z zamiarem. Nie da się kogoś oszukać przez niewiedzę, albo działania innych osób. Jeśli kolesiowi nie zapłacili, to po prostu zbankrutował. To, że mówił bajki o tartaku itp wynika z tego, że pewnie miał nadzieję, że z tej wielkiej budowy mu zapłacą i wywiąże się z umów. Współczuje obu stronom. Budowlanka to ciężka branża. Wiem z autopsji.

[@Michal-ni3lc]

Wykonuje budynki od 20 lat. Nigdy nie rozliczałem się z klientem przed zakończeniem etapu budowy. Żadnych zaliczek przed rozpoczęciem pracy. Oszukałem się tylko raz. Widocznie Ty też trafiłeś minę.

[@AndrzejWielkiR]

Szkoda ale to kolejny przykład aby nie płacić nikomu przed wykonaniem roboty.

[@kc42033]

Dokladnie, etap po etapie wypłacane jak nie to wypad.

[@psioo21]

ewentualnie bardzo małe zaliczki wręcz symboliczne na materiał który ma być na budowie

[@marselss]

to bedzieta robić sami a sami chuja zrobicie nygusy bo wy to tylko spodnie w rurki, żelowanie wlosów, filmiki na juTubie instagramy szafiarki i inne gówna.. przyszlosc to rzemieślnicy, zwłaszcza że i z UE i z polski zostanie tyko zeszmacona stara kurwa. Bez przemyslu bez rolnictwa bez niezaleznosci i bez przyszlosci. pzdr. dla kumatych QQ

[@danielprokopowicz8570]

@@psioo21 No bez przesady z tą symboliką.

[@madejson87]

wybudowalem dom, ZAWSZE cos sie placi z gory, myslisz ze ktoc ci wyleje fundament albo wykona strop bez zaliczki? zawsze sie cos nadplaca, wazne zeby nie nadplacac za duzo, i zawsze placimy chwile przez pracami najlepiej jak najpozniej, zadne - DAM CI KASE A TY MI PRZYJEDZIESZ ZA POL ROKU NA ROBOTE

[@kwasbass6790]

Daj mu jeszcze szanse 🙏 ,kup materiały i zaufaj ludziom którzy są ostatnie dni w pracy, za którą nie wiedzą czy dostaną wypłatę ,na pewno to skończy się dobrze 😂„Jeżeli ktoś oszuka cię raz, to on jest oszustem; jeśli ktoś oszuka cię dwa razy, to ty jesteś durniem”

[@alexszlen]

Bardzo mi przykro 😢. Mam ogromną nadzieję, że uda Ci się wyjść z tego wszystkiego zwycięsko. Jesteś młody i silny, na pewno sobie poradzisz. Spokojnie i powoli. Życzę siły i cierpliwości.

[@TomaszS-m6q]

Bardzo współczuję takiej sytuacji . Nerwy dla Pana i rodziny są pewnie wielkie , ale trzeba iść naprzód z tą budową . Życzę powodzenia i rozwiązania tego wielkiego problemu . Dziękuję za filmik . Subskrypcja i motywacje dla Pana .

[@Scalefrom]

Nie wiem jak wy łączycie kropki, ale z tego co mówisz ta "babka" wysadziła w powietrzę Twojego wykonawcę. Gość zrobił u niej prace, ona znalazła "parę błędów" i zamiast potracić mu wynagrodzenie o wartość błędnie wykonanych prac, zatrzymała mu całość umówionej kwoty. Typowe zachowanie oszusta co chce się dorobić na kimś. Gdyby chciała się dogadać to by zapłaciła za poprawnie wykonane prace i wbudowany materiał oraz umówiła się na wykonanie poprawek. Zamiast tego pogoniła go z budowy z kwitkiem. Pewnie wykonawca wyspowiadał się, że straci przez to płynność. Teraz baba dzwoni po innych inwestorach/ludziach, aby nastawić ich wrogo w stosunku do wykonawcy, aby Ci się wycofali z jego usług. Jest to najlepsza taktyka, gdy wisi się komuś pieniądze. Doprowadzić wierzyciela do bankructwa, bo bankrut nie możne się bronić. Bez pieniędzy nie złoży pozwu, nie opłaci prawnika i wtedy mamy spokój i kupę "zarobionych" pieniędzy. Sprawa sądowa to olbrzymie koszty i co najmniej 5 lat walki. Ty i twój wykonawca to ofiary tzn. "biedaka" co myśli, że ma kasę i chce żyć ponad stan. Dla takiej osoby każdy pretekst jest dobry, aby otrzymać coś za darmo i dalej pompować swoje ego. Kto ma firmę i trafił na nieuczciwego kontrahenta, który nie zapłacił sporego kontraktu ten wie, jak ważne jest utrzymanie obecnych klientów i pozyskanie następnych. Bez tego nie utrzyma się pracowników, ani nie uda się rozbić straty w czasie realizując obecne zlecenia z nowych kontraktów. W momencie, gdy wycofają się wszyscy klienci jest koniec, niezależnie od starań właściciela firmy i chęci wywiązania się z umowy. Dopóki płyną pieniądze uratuje się z każdej sytuacji. Twoje pieniądze pewnie poszły w wynagrodzenia pracowników, dzisiaj nikt nie robi za darmo, a od września sporo czasu już minęło.

[@NataliaJedynak-j1w]

Chociaż jeden mądry gość napisał bo reszta tylko krew poczuła i swoje żale wylewają . Jak autor filmu mówił szef firmy chciał jakoś naprostować sytuacje ale jak nie ma kasy to co sam jeden ma dokończyć tak duże inwestycje. Bo pewnie zatrudniał przy tak dużych inwestycjach z 20 ludzi przeliczcie jakie to miesięczne koszty są. Ile firm zbankrutowało przez brak płynności choćby na drogach w 2012r. Kij ma zawsze 2 końce. Pozdrawiam

[@marcinomza777]

​@@NataliaJedynak-j1wpracownicy nie będą czekać jak nie dostaną wypłaty a chłop sam nie dokończy inwestycji co z tego jak będzie materiał a kto to postawi.... Baba oszukała firmę stać ją zamrozić kasę a po przegranej sprawie odda z odsetkami a na razie firma do zamknięcia bez takiego przelewu... Klasa że jakaś klientka przekręciła firmę a pieniądze KZbinra są u tamtej klientki w materiale... I ludzie się dziwią że firmy nie chcą robić bez zaliczek... Kasa wtopiona ludzie opłaceni... Jaka firma może sobie pozwolić na funkcjonowanie jak ktoś zwleka z milonowymi przelewami

[@Andrzej-z8s]

Zgadzam się, wykonawca grał na czas, bo tylko to mu zostało. Być może gdyby zdecydowac sie na kupno materiałów samodzielnie to obecny wykonawca miałby środki na pokrycie zobowiązań wobec pracowników (ale o zaufanie może być ciężko). Jednak najpewniej nie ma takiej płynności - tu może pomogłaby szczerość na wczesnym etapie wobec zleceniodawców. Inna sprawa to prawdopodobne błędy wykonawcze na które inni zwracają uwagę (żebra rozdzielcze w stropie, podparcie podciągu, podciąganie wody, izolacja dysperbitem i pewnie kilka innych)

[@WojtekB1986]

Siemka, też mi się wydaje, że coś nie tak może być z tą inwestorką. Mogła nie wypłacić mu kasy za wykonaną prac i nawymyślać, że jest zrobione coś niezgodnie z projektem. W myśl zasady duży może więcej, a być może to była tak duża kwota przy tak dużej inwestycji, że stracił płynność finansową. Gość może myślał sobie, że przy tak dużej budowie, projekcie fajnie zarobi i dodatkowo się wybije jako firma, a stało się zupełnie inaczej. W życiu różnie bywa, ale też dziwne, że gość nie ma żadnej poduszki finansowej, zabezpieczenia na takiego typu sytuacje. Przecież jak mówisz do tej pory miał dobre opinie od innych inwestorów. Dziwna sytuacja i niejasna. Pozdrawiam i życzę powodzenia. Mamy plan budować się w 2025 i tego typu historie dają do myślenia.

[@gazbenczuk]

​@@WojtekB1986pewnie ma poduszkę finansową, ale u żony i rozdzielność majątkową. Skoro ma spółkę zoo, to zapewne zabezpieczył się na inne ewentualności.

[@piotrnowicki8872]

Może być tak, że ta bogata "inwestorka" puściła faceta z torbami, bo zaczęła wymagać więcej niż zapłaciła (dlatego jest bogata).

[@Adam-mc1mv]

Specjalnie suka szukała dziury w całym żeby nie zapłacić kasy temu gościowi za wykonaną robotę, i a ten splajtował... Tak właśnie robią nowobogaccy cwaniacy

[@MultiNSTUDIO]

Dokładnie

[@krisp1348]

Współczuję. Też jestem w trakcie budowy. Są drobne opóźnienia, ale zmierzamy do finiszu. Trzymam kciuki! Mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. Powodzenia!

[@remind-me]

dzięki za transparentność, powodzenia, aby się jakoś poukładało!

[@jannowak6550]

Jak człowiek który ma ogłosić upadłość wyśle ludzi na budowę? Ci ludzie to z dobroci serca Ci pomogą? Budowlańcy zazwyczaj chcą tygodniowe wypłaty.

[@mariuszpoltoraczyk1000]

Działaj dalej, nic się nie załamuj, miałem podobne przeboje z wykonawcą. Teraz, 4 lata po odebraniu budynku przez NB, jest co miesiac na koncie niezły "bonusik" od wykonawcy. Nikt nie jest z natury zły, chłop się pozbierał, pracuje, zarabia, splaca zobowiazania. Nikomu nie przyda sie bankrut bez możliwości powrotu na rynek.

[@Adamek22-r1z]

😂😂😂

[@kams4759]

Dużo siły dla Ciebie i żony ❤

[@ortonnorth]

Przykra sprawa. Mam nadzieję, że uda się zminimalizować straty. Nie rób nic głupiego, poradź się prawnika i prześpij ze swoją decyzją, bo łatwo można wpaść z deszczu pod rynnę. Pośpiech i nerwy to źli doradcy. Trzymam kciuki, żeby wszystko się dobrze ułożyło. Pozdro!

[@sobanik9961]

Dokładnie, lepiej przespać się przed podjęciem decyzji, których może się żałować

[@fruniofruik9379]

Jak na moje to szanowna Pani inwestorka tutaj jest głównym powodem zamieszenia, ewidentnie widać że nie zależy jej na ugodzie z wykonawcą, chce mieć postawiony dom za jaką część kwoty jedynie. Ona próbuje tego człowieka całkowicie utopić, człowiek zniszczony nie będzie miał kasy na prawnika itp. jak by jej zależało na ugodzie to by nie odwracała mu pozostałych klientów przeciwko niemu, dobrze że wie jak będzie bankrutem to jej nie poprawi danych prac, ewidentnie widać że część budowy chce mieć za darmo albo półdarmo. Szkoda mi w tej sytuacji wykonawcy oraz jego klientów.

[@arek5745]

Ty myślisz, że chłop kupował na inną budowe materiały za swoje i rozliczał się z nich na koniec jakiegoś tam etapu? Na 99.99999999999999% nie i jedynie moglbyć stratny na robociznie ale wątpie aby co budowe miał inne praktyki i dla jakieś tam panienki pracował za frajer i ryzykował dużą kasę nie rozbijając bud. na etapy. 100% kreci

[@fruniofruik9379]

@arek5745 załóżmy że brał 30% zaliczki za jakiś etap, 70% to dalej mnóstwo kasy a szczególnie dużo kasy jeśli to olbrzymia inwestycja.

[@adamfedorczyk1712]

Buduję domy , zawsze robię umowę na etapy !!!. Etap zrobiony ,zaakceptowany ,wypłaco 4:36 ne i robimy dalej !!!😀. Inwestor i ja mamy spokój , . Zaliczki zwłaszcza zbyt duze i mocno do przodu robią takie problemy !!!. Nie dawajcie za niezrobioną robotę jak niechcecie mieć takich problemów .

[@grzegorzgrykaowski680]

Trzymaj się będzie dobrze. Tylko pamiętaj: jeśli spadnie dużo śniegu a ty nie masz dachu, to musisz śnieg zrzucić żeby ci stropu nie uszkodził.

[@MarazMad]

Miałem niestety dokładnie taką sytuację, tylko że mnie wyrolował na etapie wykopu pod płytę fundamentową. Współczuję.

[@elizagrod667]

Trzymajcie się 🤞 u nas tez wykonawca z jedna sprawa nas nie powiadomił i zadecydowal sam a powiedzial kierownikowi budowy ze o tej sprawie wiemy 🤬 Wcześniej byliśmy tez z nim umówieni na wykonanie elewacji i wykończenie kominów i podbitki ale zrezygnowaliśmy z niego .. Niestety kłamstwo to kłamstwo ! Budowe domu nam ukończył ale niesmak pozostał .. Poradzę tyle ze nie czekajcie na niego … nawet jeśli noga mu się powinela i nie jest typowym oszustem to i tak szukajcie innej ekipy !

[@wojciechpopek8971]

Współczuje bardzo. Ciezko zarobione pieniadze. Gosciowi sie ufa a on takie przekrety. I tak jestes dobry ze dajesz mu szanse i mozliwosci. Zobaczymy co on na to.pozdrawiam serdecznie

[@karolpiotrkow2211]

Trzymaj się I powodzenia z dalszymi etapami budowy 💪

[@LukassplaysrobloxYT]

Ja budowałem 5 lat i powiem tak: jeszcze wiele nerwów przed tobą.

[@KlaudiaPJ]

Komentarz dla zasięgu! I trzymajcie się!!

[@Кат-з6м]

Przykro że spotkało pana i małżonkę coś takiego. Ludzie czasem robią błędy, ale to nie jest współmierna kara za jeden nierozważny czyn. Wierzę że wszystko skończy czy się dobrze i zamieszkacie państwo w swoim wymarzonym domu! 🍀🤞🏻🍀

[@marcinkolodziejczyk2056]

Dla zasięgów👍 Trzymam kciuki!!

[@joannauczak7516]

Trzymajcie się!

[@gosiareading]

Przykre. Lapka i komentarz dla zasiegow. Trzymajcie sie, trudny dla Was moment , ale to cementuje inne rzeczy. Po latach inaczej na to spojrzycie.

[@szybki43]

Gość pewnie niema zaplecza finansowego więc nie dokończyć ci tej budowy bo niema kasy aby dać wynagrodzenie pracownikom!!! Pozdrawiam i życzę powodzenia

[@marcinomza777]

Jak by miał zaplecze to by nie ogłaszał upadku

[@michalmichal1509]

Mega współczuję,mam nadzieję że jakoś sytuacja się odkręci.

[@bartoszhodowany48]

Jako elektryk, budowlaniec od 11 lat powiem tak współczuje bardzo. Na świecie jest bardzo dużo manipulantów. Sam dałem się oszwabić meblarzowi. Fakt skonczyl kuchnie ale wojna była na miecze. Sam biore 100% zaliczki na materiał ( robie instalacje elektryczną i PV) inaczej nie zaczynam poniewaz tez sie boje ze ktoś mnie oszuka. Za robote rozliczam sie po wykonaniu instalacji. Tak jest uczciwie

[@arek5745]

A nie lepiej rozwiązać to tak, że bierzesz materiał z hurtowni, przywozisz na budowe i dostaje za to zapłatę? Wtedy jest bezpiecznie bo przynajmniej inwestor widzi za co płaci i ma ten materiał fizycznie na budowie. Pozdro

[@astaroth2188]

​@arek5745 100% racji! Istnieje coś takiego jak WZ. Zamawiasz towar, inwestor dostaje WZ i reguluje należności za materiał.

[@wojtas-4]

Downi było tak; majster przyszedł obejzoł wszystko!, wzioł kartke i ołuwek i wszystko wypisoł co gospodorz mo kopić !, ale dzisiaj wszyscy mądrzejsi

[@miloszg9587]

Trzymaj się i powodzenia ;)

[@wojciechorama]

Jestem pod wrażeniem. 0 clickbait. Piękna amatorka

[@sylwiaplaszczyk144]

No to bardzo przykre. U nas była bardzo podobna sytuacja . Wykonawca stracił płynność finansową , ale na szczęście udało się wszystko dokończyć i nie ponieśliśmy żadnych wielkich strat .

[@tomekschatt553]

Ta historia to klasyczny przykład jak oszukać wykonawcę i wykoleić firmę i innych jej klientów. Wygląda to, że cwana baba kontrolowała sytuację komunikując się z wami i zobaczyła, że jej decyzja wywali człowiek i firmę i że jest za słaby żeby się przed tym obronić. Więc sfinansowała swój remont z Twoich i reszty pieniędzy. Możesz jej podziękować i cieszyć się że za Twoje pieniądze ma ładny dom. PS: w przypadku uwag reklamacji wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia a nie do zerwania umowy bez zapłaty. On w sądzie wygra i całą kwotę z umowy ona musi mu zapłacić, kolejny krok to jej roszczenia i sprawa o ich wysokość i po wyroku on musi jej zwrócić ich wartość. Więc jeśli baba zaraz nie sprzeda domu i wyjedzie do np. Rosji, czy na Ukrainę to dostaniesz swoje pieniądze.

[@Walkiria_mec]

Nikt tu żadnego wykonawcy nie oszukał. Wykonawca pobierający zaliczkę na poczet wynagrodzenia, powinien był wykorzystać tę zaliczkę na realizację tej konkretnej budowy (czyli tego gośca z filmiku). Jeżeli ją wykorzystał na co innego (nie ma znaczenia czy na nowego Leksusa, czy na inną budowę), to sprzeniewierzył te pieniądze i tyle. Wszystkie te budowlane byznesmeny tak właśnie działają, łatają dziury kolejnymi zaliczkami od jeleni. Piramida finansowa. PS Jest takie staropolskie przysłowie "Kto się wybuduje i ogrodzi, ten z tego świata schodzi" :)

[@PP-ds9yr]

Współczuje wam, to jest bardzo kosztowna lekcja. Ja też popełniłem błędy przy zakupie dzialki które kosztowały mnie 60K. Teraz juz mam z górki ale niesmak pozostał.

[@mateuszbanas7879]

Jakie błędy popełniłeś? Podziel się proszę wiedzą bo szukam działki właśnie

[@olivierolivier3799]

Mi to wygląda na to, że ta babka i ten gość są w komitywie i właśnie Cię przekręcili na kasę pewnie nie tylko Ciebie...

[@danielnoname8352]

A jak taki układ mógłby według Ciebie wyglądać?

[@olivierolivier3799]

​@@danielnoname8352 Babka prowadzi jakąś budowę już x lat jak w tym przypadku jest może projektantem lub działa w branży ogólnobudowlanej nagania inwestorów pokazuje swoją budowę poleca ekipę ręczy za nich gatka szmatka,majater też wzbudza zaufanie gadka szmatka to zrobimy to zrobimy lepiej kupić teraz bo ceny szybko rosną wyciąga kasę na kolejne etapy, łapią kilku lub kilkunastu takixh inwestorów po 100k na głowę. Później jak jest komplecik sama nagłaśnia temat do inwestorów jaki jest problem żeby uwiarygodnić majstra i dac do zrozumienia że ona jest i on ok. ale wyszło jak wyszło i kasy to już nie odzyskacie. W między czasie kasa od inwestorów idzie na jej budowę może jakiś hotel i koło się zamyka dlatego jest milionerką a młodzi z kredytem na głowie i długami.... zostali wyjebani i nie wiedzą że są wyjebani taka młodzież która wybrała na mafię a nie rząd...

[@norbertwisniewski9024]

Niestety też taką myśl dostałem słuchając i analizując co mówisz. Kobieta mu nakręca klientów, polecenia itd a facet robi 25% roboty i znika. Wykonując te 25 % zdobywa wiarygodność i zaufanie ale co by nie było 75% z przykładowych 100tys to nieźle się ustawiają. Proponuję jeśli się faktycznie tak okaże zgłosić to do prokuratury gdyż to nie jest już tylko jego kradzież a być może działanie grupy przestępczej. Obyśmy się tacy jak ja tutaj mylili z oceną i oby Ci się wszystko ułożyło po myśli bo spoko się wydajesz a takich sujaży Niestety co wykorzystują dobrych normalnych ludzi nie brakuję. Pozdrawiam i oglądam nadal zmagania z Tojej budowy. Trzymaj się ze swoją panią. Pozdrawiam.

[@olivierolivier3799]

​@@norbertwisniewski9024 Młody został wyjebany lepiej niż w sztosie w legalny sposób nawet nie wiedząc o tym szkoda chłopa....

[@phoearwenien4355]

​​​@@danielnoname8352 Najpierw poleca, a potem robi z siebie ofiarę, by odsunąć podejrzenia. Potem po każdym wałku bierze swoją część. Oczywiście może to być realna sytuacja, ale policja powinna przyjrzeć się tej sprawie i sprawdzić, czy nie są w zmowie i czy mówi prawdę.

[@janmarczynski360]

Życie na kredyt czasem kończy się źle .Taki klimat

[@kamil5730]

Teraz każdy mądry. Budowałem 2 lata temu systemem zleconym i wiem co inwestor przeżywa. Bezczelność wykonawców nie zna granic. Człowiek na końcu czuje się jakby prosił ich o jakiś wolontariat, ale spokojnie budowlanka już siada i sytuacja gospodarcza przypomni im o pokorze. I jak ktoś mi pisze o tych umowach na wykonastwo. To można sobie wsadzić. Tułaj się 2 albo 3 lata po sądach a na inwestycji ci drzewa wyrosną. 3mam kciuki za pozytywne rozwiązanie.

[@rosoma11]

co siada? budowlanka? nie rozśmieszaj mnie. Ja buduje i z etapu na etap trudniej znaleźć wykonawcę bo wszyscy zarobieni. A ceny z kosmosu.

[@kamil5730]

@@rosoma11 Tj tylko moja subiektywna opinia.

[@chtekkappa4362]

To raczej zły fakt, że budowlanka siada, bo mało kto z młodych jest chętnych do roboty, dlatego ceny usług idą w górę. Za 20 lat ceny usług budowlanych będą ogromne, więc nie ma z czego się cieszyć. Moim zdaniem powinno się zachęcać do prac budowlanych, bo kto będzie murował, robił ocieplenia, dachy czy fundamenty lub zbrojenia, jak każdy będzie pracował przy komputerze lub w biurze?

[@grzegorzjakubowski4946]

Padłeś i to konkret. Firme zarejestruje na ,,zone ,,załozy nową firme zn. zmieni nazwe. I TYLE W TEMACIE NIESTETY.

[@JM-hi9cw]

też zapłaciłem budowlańcowi 98% i zrobił 20% i uciekł. Do tego te 20% w części spartolił. W sądzie wygrałem. Gość nie ma nic, komornik nic nie może odzyskać. Polecam zasadę nie płacić nic przed robotą!

[@zapisztosobie]

Ja płaciłem stopniowo po 20-30 tys po zrobieniu danego etapu wpisanego w umowie. Terminy nie dotrzymane, wiele poprawek i słaba jakość a na koniec musiałem zagrozić sądem przy rozliczeniu bo chciał mnie skasować za robociznę poprawy izolacji piwnicy którą rok wcześniej sam spie..lił. No ale pokonałem trudności i mieszkam. Powodzenia.

[@janinaczopek7534]

Prosze o uwage.. ku przestrodze...by was niespotkalo to samo co tych biednych mlodych ludzi..moj syn zajmuje sie budowaniem domow (krakow)i opowiada mi wlasnie jak to dokladnie teraz jest.On pracuje fizycznie przy kazdej budowie ze swoimi chlopakami jest murarzem z wyksztalcenia i zna sie bardzo dobrze na robocie...Pracowal jakis czas jako podwykonawca dla firmy i mi opowiadal jak firmy oszukuja wlasnie inwestorow..np firma jesli bierze dom z materialem to najbardziej zarabia bo kosztorysuje material po cenach katalogowych a kupuje drogiej kategorii (to nieprawda ze znizki firmy maja wieksze niz zwykly nabywca) znizke na skladzie mozna wynegocjowac taka sama jaka ma firma...Np firma kosztorysuje 1 mk muru na 100 zl robocizna a jemu placa 65 zl to samo ze wszystkim jest..ludzie mysla ze jak wezma firme to owszem troche drozej jest ale ze wszystko idealnie,no nie bo i tak wykonuje fizycznie prace chlopak podwykonawca ktory i tak musi zrobic dobrze by mu zaplacono ..sumujac taki zwykly chlopak co ma dzialalnosc 1 osobowa robi i tak robote on cala i zrobic musi ja dobrze by zostala odebrana przez kierownika i inwestora ,on odpowiada za siebie i robi na siebie niemoze oglosic upadlosci bo umawia sie zawsze na etap i pi skonczeniu etapu i odbiorze dopiero ma placone...ludzie mysla ze jak wezma firme to beda miec swiety spokoj..nie tak to niedziala..pozdrawiam.

[@michalp.1484]

problem w byciu inwestorem jest taki, że dom buduje się najczęściej, gdy jest się młodym, niedoświadczonym, uczciwym człowiekiem - i robi się to pierwszy (często jedyny) raz. Firma widząc takiego kurczaka sprawia świetne wrażenie, zaczyna z werwą, robota idzie, potem jest tekst o koniecznych pieniądzach na dalszy etap.. i zaczyna się obsuwa i jest coraz gorzej. Ja też to przerabiałem - stan surowy stawiały mi 3 firmy. Jedna uciekła po fundamentach (na szczęście tylko na leciutkim minusie). Drugą sam pogoniłem (ale fuszerki zostały) a dopiero przy trzeciej zobaczyłem jak to powinno wyglądać - żadnego proszenia o zaliczki, systematyczne rozliczanie się z *wykonanej* pracy, na bieżąco ustalenia co i jak, żadnych telefonów typu "na jutro będziemy potrzebować to i to", bo co to inwestora może obchodzić co oni nagle na jutro będą potrzebować? I nawet ta trzecia firma odwaliła raz manianę bo coś mi zabrali z budowy żeby wykorzystać na innej - cement czy coś w worku. Ktoż mi powiedział, że aby się budować trzeba nauczyć się być sku4vvy5yn3m - i coś w tym jest.

[@pawelkkk3741]

Tak jest u mnie 2 firmy budowały... ta sama historia

[@michalp.1484]

@@marcinprygon1740 nie taka była moja intencja - chodziło mi o to, że inwestor kierujący się wiarą "że wszystko będzie dobrze" działa na swoją niekorzyść, bo sytuacje są różne - niekoniecznie to wynika z celowego oszustwa wykonawcy. U mnie 2 pierwszych wykonawców to były małe początkujące działalności, nie miały płynności finansowej i poległy. Pierwszy przez niekorzystną pogodę, drugi przez brak doświadczenia, zbyt wolną pracę a przez to opóźnienia (a koszty stałe trzeba płacić). I to prawda, że również klienci są nieuczciwi. Dlatego najlepiej rozliczać się etapami i nie zgadzać się na żadne wyprzedzające zaliczki. To wymaga dobrego kosztorysu - im bardziej szczegółowy tym mniejszymi etapami można sie rozliczać. Ja nauczyłem się później już czekać na wykonawców poleconych, sprawdzonych i lokalnych.

[@spinacznet]

Sądzę, że możesz zapomnieć o jakiejkolwiek "pomocy" że strony tego gościa, opowiada bajki, żeby opóźnić twoje formalne kroki w celu odzyskania kasy. Nie miej skrupułów. Przyjmij na klatę stratę i jedź dalej z budową. Ze Sp z o o kasy nie odzyskasz. Podaj NIP to może będzie prościej coś sprawdzić.

[@SprytnySam]

W drugim etapie wydasz kolejną kasę na prawników i sąd. Też będą Ci obiecywać efekty, a wyjdzie g.... i kolejna kasa stracona.

[@xxxq226]

Kase odzyska. Nie od spolki ale od prezesa. Ja bym na 100% szedl z tym do sądu. Trzeba byc glupim by sluchac takich rad jakie mowisz i olać 100 tysięcy. Co z wami nie tak ludzie

[@spinacznet]

@@xxxq226 masz doświadczenie w udzyskiwaniu długów od prezesa? Niestety to nie jest takie proste. Troszkę mam do czynienia z B2B i wiem jak to wygląda w praktyce. Poczytaj komentarze poniżej - żeby odzyskać od prezesa kasę trzeba udowodnić mu działanie na szkodę spółki. Powodzenia z tym w PL.

[@robert3928]

@@xxxq226 czy ty w ogóle siebie słyszysz?? wyda na prawników kilkanaście tyś, sprawę wygra a i tak zobaczy figę bo gość jest spłukany..

[@SprytnySam]

@@spinacznet można jeszcze wydać ze 20k na prawnika i koszty procesu i za 3 lata dowiedzieć się, że to kolejna strata pieniedzy, czasu i nerwów. Nie widzimy dokumentów, a ktoś mówi, że sąd to tylko formalność. Tak powie jedynie cwany prawnik, który trafił na jele..nia. Warto zadać pytanie ile kosztuje impreza w sądzie, gdy się przegra lub wygrana i nie zaowocuje to dobrowolnym przelewem od drugiej strony. Warto zadać takie pytanie przed pozwem.

[@Panfacet]

Jestem na etapie więźb dachowych, zamykają i niedługo będzie dach. Popełniłeś ogromny błąd, a nawet dwa że płaciłeś z góry, a nie za wykonaną daną pracę (etap) i miałes kierownika budowy z firmy która tobie buduje dom, a nie z zewnątrz. Firma która u mnie buduje dom ma termin na ukończenie prac, jeżeli się nie wyrobią w terminie płacą karę, mają dwa tygodnie zapasu od terminu. Jadę na budowie widzę, że są np. wykonane ściany działowe na poddaszu, to robię przelew. Życie mnie nauczyło i nie ufam ludziom. Tobie nie zazdroszczę sytuacji. Jeżeli wziąłeś kredyt masz pewnie dwa lata na ukończenie budowy, bank nie przeleje tobie pieniędzy dopóki nie przedstawisz i udowodnisz, że wykonałeś dany etap. Wtedy możesz zapomnieć, że dostaniesz kolejna transzę. Nie zazdroszczę sytuacji, masz nikłe szansę, że odzyskasz pieniądze i facet dokończy budowę.

[@pat92062]

My płaciliśmy za wykonane etapy pracy, materiał swój. Najlepsza forma.

[@KRZYSZTOF66D]

Człowieku jeśli ktoś ogłasza upadłość w ramach spólki z.o.o. odpowiada tylko do kapitału spółki to po pierwsze. Po drugi przy ogłoszeniu upadłości wszystkie decyzje w imieniu spółki podejmuje syndyk. Więc on w ramach tej spółki nie może wykonywać żadnych prac w ramach tej spólki. Jedyne co możesz zrobić to zgłosić do syndyka rozszczenie. Poczytaj sobie o prawie upadłościowym.

[@analityk447]

po pierwsze to Sąd ogłasza upadłość, właściciel to może jedynie złożyć wniosek i zanim Sąd to rozpatrzy to minie trochę czasu. Dwa, Syndyk zajmie się tematem pod warunkiem, że w spółce będą pieniądze na to żeby syndykowi zapłacić, jak kasy nie będzie to właściciel musi przeprowadzić upadłość. Spółka z.o.o odpowiada całym swoim majątkiem, a wspólnicy do wysokości wniesionych kapitałów. Więc to co pan napisał to tak średnio ma się do rzeczywistości.

[@KRZYSZTOF66D]

@analityk447 tak masz rację syndyk zajmie się po ogłoszeniu upadłości przez sąd z filmu tego wynikało, że upadłość jest już ogłoszona. A co do spółki jest tak jak mówisz tylko, że przeważnie oni tak robią, że jest to jednoosobowa spółka z.o.o. z kapitałem 5000 zł cwaniactwo typowe. Pozdrawiam

[@Bednar91mx]

Nie ma co pękać, ja na początku budowy zostałem pociśnięty na stal zbrojeniową która nigdy nie dojechała. 25k wyparowało, koleś w ciupie na wakacjach po wyroku, pieniądze nie do odzyskania. Także nie jesteście jedyni, takie rury się zdarzają. Wytrwałości 😊

[@norbertszymanski770]

Do kogo pretensje ? Jak idziesz do biedronki czy innego sklepu płacisz przed włożeniem zakupów do koszyka ? Nie rozumiem takich płaczkòw😂 kolejny pseudo biznesmen z banka kredytowa 😂

[@lnowak3066]

Ale to Ty tu przyszedłeś przygłupie

[@MrLegusio]

Może to głupio zabrzmi ale jak oglądam twoje perypetie to zaczynam doceniać ze u mnie jak na razie stan deweloperski, a jedynym problemem było opóźnienie hydraulika o 3 tygodnie. Trzymaj się, kiedyś będziecie się z tego śmiać.

[@PiotrBazarnicki]

Nigdy nie płać za niewykonaną robotę....

[@psupsu7481]

Przykra sprawa, myślę że lepiej jak zrezygnujesz z tego wykonawcy. Ja zapłaciłem 4tyś zadatku na tynk kilka lat temu (materiał). Oferteo fachowca miała 21 opinii 5.0 ale okazało się że wykonawcy coś odwaliło, pobrał zaliczki od klientów i spieprzył w góry (niby miał wypadek samochodowy😂). Nagle oceny się posypały na portalu. Sprawę wygrałem ale i tak nie było co zbierać. Ogólnie fachowcy to bardzo proste chłopaki, dużo gadają a huja potrafią. Za dużo nie ma co od nich wymagać i najlepiej samemu robić (o ile są możliwości).

[@kamilk1403]

Dlaczego nie było co zbierać? Jak ukryl majątek tp zgkaszasz taki fakt i niech go prostują

[@psupsu7481]

@@kamilk1403 Musiałbym rozpocząć proces nie przeciw spółce a przeciw osobie prywatnej, następny koszt i ciężko mówić o opłacalności przy 4tyś..... Gdyby wymiar sprawiedliwości działał sprawnie to bym w to poszedł ale wtedy to była abstrakcja.

[@xxxq226]

​@@psupsu7481 bzdura 4k to duzo pieniedzy. Prawnik by ci to zrobił za kilka stówek i nie musialbys kiwnąć palcem. Najgorsze jest wlasnie takie myslenie ze szkoda nerwow i pieniedzy na sądzenie

[@psupsu7481]

@@xxxq226 heeh kilka stówek 😂 gdzie Ty człowieku żyjesz. Żaden prawnik nie poprowadzi sprawy za "kilka stówek"

[@patryknazwisko3124]

@@psupsu7481 Mi sąd od nieuczciwego kier.budowy zasądził 1300zł. i to bez rozprawy.Ale komornik do teraz nie odzyskał.

[@mateusz7322]

Zycze Wam od poczatku bardzo dobrze i trzymam kciuki zeby sie udalo, bo nie jestem typem, ktory jak juz sie wybudowal to tez hejtuje i smieje, ze z czyjegos nieszczescia. Napisze tutaj ostatni komentarz dla przestrogi wszystkich mlodych niedoswiadczonych ludzi i tych ktorzy tutaj sie wypowiadaja a nigdy sie nie budowali i traktuja dorosle zycie jak zabawe. Kilka podstaw ekonomii: 1) Pomysl, jako on ma zatrzymac ludzi/pracownikow i z czego ma im zalacic za dodatkowa prace teraz u Ciebie, jesli firma jest bankrutem i stracil plynnosc??? 2) On nie ma dlugu u Ciebie i Twoje zony tylko jego spolka. To duza roznica! 3) Jesli bedzie cos u Ciebie przez niego dalej wykonane, tzn. ze on musi zaplacic z prywatnej kasy ludziom - co byloby totalnie samobojem dla niego, bo wtedy przyczepi sie do niego urzad i dodatkowo mialy zatrudniac ludzi na czarno - pomyslales, ze oni moga go tez zameldowac w urzedzie skarbowy i szantazowac - przeciez on im juz kilka pensji nie zaplacil? Dlaczego mialby byc robic sobie jeszcze wiekszy syf - tutaj dodatkowo dla swojego prywatnego majatku??? 4) Jeli stracil plynnosc to problemy sa od dluzszego czasu (niezaplacone pensje, material, rachunki etc.) - dlaczego jego pracownicy majacy rodziny mieli by teraz dla niego dalej pracowac? I jaka pewnosc, ze on im zaplaci, jak wisi pewnie kilka zaleglych pensji? Odpowiedz sobie co ty bys zrobil na jego i ich miejscu??? Tez bys szukal innej roboty, bo musisz placic rachunki i wyzywic rodzine. 5) Mozesz ty sam dogadac sie z tymi ludzmi i im zaplacic - ale wtedy nie masz gwarancji na robocizne. Szczegolnie dach jest wazny, wiec jak bym juz nie ryzykowal na Twoim miejscu i szukal Ciesli. 6) Brak plynnosci zdarza sie tez ludziom, ktorzy nie sa oszustami. Na koncu nie zmienia to faktu, ze firma bankrutuje. 7) Kontener budowlany pewnie zabrala firma u ktorej on go wynajmowal. 8) Kupisz teraz taniej material wiec strata bedzie mniejsza. Poszukaj tanszego wykonawcy(tylko na dach) i bedzie nawet lepiej wykonane, patrzyac na to jak budowa juz teraz wyglada. 9) Bylbym ostrozny w pokazywaniem jego wizerunku - slyszales kiedys o RODO? 10) Budowa to min. 2-3 lat wyjetych z zyciorysu - nawet jak wykonawca wykonuje swoja prace i kierownik budowy odbiera kazdy etap budowy i pilnuje prac. Bylbys pierwszym ktorego znam, ktory traktuje to jako zabawe - szczegoleni jesli dom w obecnych czasam kosztuje ponad 1 Mio. 11) Teraz spokoj i dokladne szukanie oddzielnych wykonawcow an kazdy etwa - czeka sie kolejny ciezki etap. Szczegolnie w krokim okresie znalezienie dobrych fachowcow w rozsadnej cenie. Jak slysze, ze ty caly czas mowisz o tym ze wprowadzisz sie w tym samym termie - to juz sie boje o kolejna katastrofe… Typu szukanie FACHOWCA ktory ma teraz wolne terminy... 12) Jedyny plus, ze teraz na pewno wezmiesz KIEROWNIKA BUDOWY i zaczniesz powaznie traktowac projekt zycie. 100 tys. za taka bezcenna nauke, to naprawde niewiele - kiedys bez tej nauki moglbys stracic moze caly majatek swoj i rodzicow. Wiec glowa do gory i do przodu. Shit happens - nie pierwszy i nie ostani na tej budowie i w Twoim zyciu. Teraz bedzie dobrze.

[@DomZa100]

Weź drugi kredyt i po problemie. Spłacisz sobie te dwa małe kredycici na spokojnie przez 25-30lat i będziesz miał z głowy. A tak na serio... to masz konkretnie przejeb... bo bank ma wywalone na to że wykonawca ma problem. Bank to nie instytucja charytatywna.

[@kamillipinski1556]

Czasem trzeba zrobić krok w tył, aby później zrobić dwa do przodu. Szukaj pozytywów. Może kanał dzięki temu tak się rozwinie ,że ci się ta strata zwróci bardzo szybko. Ja tu zostaje na dłużej. Ps. Ja wprawdzie zakupiłem mieszkanie a nie stawiam dom ale cię bardzo dobrze rozumiem z tymi przyjazdami na budowę nawet jak nic się nie dzieje ;)

[@gutek93]

Podziękuj tej "lasce" bo to dzieki niej Ty i reszta inwestorów cierpicie 😉 jak zacząłeś o niej mówić odrazu przypomniał mi się taki gościu ktory wybudował cały dom od A do Z waląc w kosmos każdego możliwego fachowca i nie płacąc mu, moze sie myle i tak nie jest ale dziwna sytuacja, trzymajcie się mocno i oby sie wam udało ruszyć dalej, piona 👍

[@MackoURSYNOW]

Łapa i komentarz dla zasięgu. Działaj z typem im szybciej tym lepiej. Czas działa na jego korzyść.

[@KaSze-t4s]

Jak się nie znasz na budowie podwykonawcach umowach rozliczaniu to się za to nie bierz lub pytaj sie osób z doświadczeniem

[@hshhhxbbhzbbhhz4660]

Trzymaj się Wodzu. Będzie dobrze. Dbaj o żone

[@michaapinski3873]

trzymaj się leci łapka i subik

[@akjkda]

mimo wszystko współczuję, to jest naprawde tragedia. Mi fachowiec zalał dom odkręcjąc zabezpieczenie zaworu wodnego przy liczniku. Nie założył spowrotem zabezpieczenia. Rure na łączeniu rozsadziło i 12h lała sie woda w ilosciach miedzy 3/5 m3 na godzine. Straty na 120 tysiecy wiekszosc pokryło ubezpieczenie, na szczescie nie płacilismy mu nic z góry wiec to co nie pokryło ubezpieczenie pokrywalismy z jego robocizny. Finalnie bylismy 5k na minusie ale nie oplacalo nam sie sądzić.

[@janmarczynski360]

Jeszcze jest koniuktura w budowlance ale wszystko może się zmienić.

[@martapalys7276]

Znajdź dobrego prawnika, który się specjalizuje w prawie budowlanym.Musisz wyjść z umowy z tym gościem, szkoda czasu. Pozew cywilny za niewywiązanie się z umowy a pozew karny za to ze nie wykazal żadnej inicjatywy żeby się wywiązać.Szkoda waszych nerwów, im dłużej będziesz z nim dyskutował tym dłużej będziesz stal w miejscu.

[@wojtas-4]

i go z reszty oskubie.

[@wojciechs.6465]

Dziwna sprawa, u ciebie brał kase z dużym wyprzedzeniem a u tej inwestorki która go tobie poleciła wręcz przeciwnie najpierw robota a później miała być kasa.

[@wojtas-4]

🤔🤔🤔 no

[@pabloz9989]

Sprawa moim zdaniem jest prosta. Gość jest pośrednikiem. Czyli werbuje ekipy budowlane zleca im pracę a zbiera prowizję. To w ostatnich latach jest bardzo popularne i wygodne dla budowlańców. Miałem w swoim, życiu epizod budowlany w wieku 18 lat (jakieś pół roku) i powiem tak mój szew 3 razy jeb... robotę bo wtedy tzw. gospodarza wymyślał niestworzone historie i miał jakieś kosmiczne wymagania. Taniej było porzucić robotę i zapłacić pracownikom niż drzeć koty i robić poprawki dla gospodarza. Mój sąsiad na dzień dzisiejszy robi remonty SAM i to u poleconych INWESTORÓW. Jeszcze kilka lat temu budował domy generalnie duże projekty. Na dzień dzisiejszy dobry pomocnik to koszt 50/h Więc jakieś reklamacje poprawki potrafią każdego utopić.

[@Rihard2115]

Dlatego później widzimy dużo budynków nie dokończonych

[@adamrajczak4999]

Ja po kilku wykonawcach szybko się nauczyłem. Jak jest zrobione, to płacę, ew. przy dłuższych robotach płacę zgodnie z postępami. ALE NIGDY Z GÓRY! To jest recepta na to, żeby zostać bez niczego. Jest wielu uczciwych wykonawców, ale równie dużo nieuczciwych. Szkoda, że ci pierwsi za to płacą.

[@kwasbass6790]

'Gościu nie brzmi jakby był oszustem '' A jak brzmi oszust ? Ma chrypę i nakurwia slangiem... XD?

[@kc42033]

😂😂😂😂👌

[@danielnoname8352]

Made my day 😂

[@Bartolol7]

hahaha

[@arekmoto161]

Chodzi mi bardziej o to że mu się nogą powinęła. Bo możesz nie być oszustem ale zgubisz się w pewnym momencie we wszystkim, jak Ci ktoś nie chce zapłacić to jesteś w dupie. I dosyć naturalne jest ze wtedy się unika kontaktu bo nie masz nawet z czego wyłożyć siana na pracowników. A że jest to branża w której są to grube pieniądze to nawet nie pożyczy jeśli nie ma do rych kontaktów.

[@dodekgniewny4687]

Jak on idzie do Gościa i mówi że się na tym nie zna nie ma kierownika budowy tylko ma wykonawcę 😂😂😂😂 nie rozumiem go jest ignorantem ludzie mu pisali w wcześniejszych filmikach i nic 😂😂

[@RomanKnapczyk-qr9en]

Ja wybudowałem 2 domy.Cały łom robote ugadane na gembe.Płaciłem małyni ratami srednio co tydzień .Inwestor bespieczny i wykonawca bespieczny.

[@Wisunse]

Dla Ciebie pewnie to wiele nie zmieni, ale budowlańcom sie wypłaca transzami. Wypisujecie na kartce każdy etap od 0 do dachu i ile każdy z tych etapów kosztuje i tyle pieniędzy zawozicie wykonawcy. U mnie takich punktów było z 20. Za każdy punky wypłacamy osobno i najlepiej po pracy, ale jak sie nie da, to po zaczęciu etapu jak juz przyjechał materiał i jest ekipa chociaż 1 dzień na budowie.

[@szczypeczek]

Przykra sprawa. Życzę powodzenia w odzyskaniu kasy!!!

[@blackraven2726]

Jestem w zawodzie 20lat i nigdy nie biorę kasy za nie zrobienie roboty ,za materiały klient ma obowiązek oddać tyle ile jest na fakturze. Tyle się mówi że sa nieuczciwi ludzie to dają kasę a potem płaczą i gowno odzyskają

[@fijau]

Z tego co mówisz wydaje się, że to była poważna firma, taka z pracownikami, fakturami i umowami. To tym bardziej pokazuje jak nigdy nie wiadomo komu można ufać, kto okaże się dyletantem i oszustem. To jest właśnie najgorsze - nie że na budowie czyhają na inwestorów zasadzki, tylko że nie sposób się przed nimi ustrzec. W Twoim przypadku zadziałała pradawna zasada płacenia po wykonanej pracy. Ja nie miałem aż takich przygód, ale też podobnie zostałem wyrolowany. Mój deweloper przyjechał na ostatni dzień wykańczania stanu deweloperskiego. Zostało im trochę pierdół. O 10 rano więc zapłaciłem resztę i podpisaliśmy sobie jakieś tam protokoły. Dosłownie po podpisaniu on mi oznajmił, że jednak dziś nie skończą. Na koniec musiałem czekać jeszcze 3 miesiące 🤦‍♂ Ale na szczęście skończyli.

[@Psylosteriva]

10:45 pokrętne wyliczenia. Policz ile tracisz, bo na pewno nie jest to 50k jak mówisz (chyba, że czegoś nie wiemy). Za niezrealizowane etapy zapłaciłeś 100k, teraz chcesz kupić materiał za 50k, żeby wykonawca skończył etap robocizną za 50k. Chłopie jesteś 100k w plecy! 13:20 jak oskarży cie o dobra osobiste to płyniesz finansowo, wiec nie mydl ludziom oczu - możesz to teraz płakać i liczyć, że może z funduszu coś zwrócą. W takiej sytuacji dogadać to się możesz już wyłącznie na papierze, a nie na gębę. Zresztą co ja rad udzielam - twoja naiwność bije po oczach, że można tobą manipulować jak się patrzy. Powodzenia i nie wygrażaj się na jutubie tylko idź do prawnika, bo sam nie ogarniesz tematu jeśli wykonawca tego nie zechce. A sytuacji wykonawcy nie znamy, może nie radzi sobie z problemami, a nie od razu oszust. Tym bardziej, że w spółce długów może narobić wspólnik.

[@kc42033]

Nie przepadam za tobą banan, ale współczuje. Kasa po każdym etapie, żadnych zaliczek nigdy czy to budowa domu czy remont łazienki.

[@kamilk1403]

Bez zaliczki to robota do 5 tysięcy 😊

[@piotrkania9987]

​@@kamilk1403bez zaliczki i tyle w temacie. Materiały po mojej stronie, kasa za robotę po wykonanym etapie i wszyscy zadowoleni.

[@wojtas-4]

@@piotrkania9987 -Zgadza się, tak się robi. Zastanawiam się czy ten synek nie ma rodziców i teściów, z natury bardziej doświadczonych życiowo, że mu nie doradzili?

[@sebixxpl3563]

Czy podparcie tego podciągu za tobą jest zgodne z projektem? Ja bym go zrobił wzdłuż całej środkowej ściany w i wpuścił dodatkowo w ściany szczytowe.

[@robertdybicz8419]

Zastanów się dobrze czy chcesz publikować jego dane i wizerunek. Są to dane chronione w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 81) oraz ustawy Kodeks cywilny art. 23 i art.24. Jak upublicznisz jego wizerunek to wykonawca może żądać przed sądem odszkodowania i będzie to niezależne postępowanie względem tego jak on się zachował wobec Ciebie. Więc okazać się że stracisz wpłacone mu pieniądze w związku z jego upadłością oraz odszkodowanie za upublicznienie jego danych chronionych. Oszuści zazwyczaj brzmią "uczciwie" w końcu muszą zyskać Twoje zaufanie. Zgłaszaj się jak najszybciej do sądu i proś sąd o wydanie zabezpieczenia. Może coś uda Ci się odzyskać. Bank też może mieć do Ciebie wątpliwości że nie zgłosiłeś do odpowiednich służb tej sytuacji.

[@TheJaskier666]

a jakie to "dane chronione" których nie można znaleść w internecie? o ile nie wklei gęby gościa to ma pełne prawo do negatywnej oceny firmy X w internecie oczywiście negatywnie oceniony ma prawo się sądowo przed tym bronić ale to sąd ocenia na podstawie dowodów

[@robertdybicz8419]

@TheJaskier666 Autor kanału wspomina że chce upublicznić jego zdjęcie oraz imię i nazwisko.

[@Walkiria_mec]

@@TheJaskier666 myślę, że tu chodzi bardziej o pomówienie (dopóki nie ma wyroku, to facet jest czysty jak łza), a nie udostępnienie danych wizerunku jakiegoś podstarzałego łysola (bo za to nic wielkiego nie grozi)

[@LESZEK-ds5ks]

Powodzenia kolego👍

[@wiemzenicniewiem8752]

Witam serdecznie! Dopiero dziś trafiłam na Twój filmik i "przeboje" budowlane i powiem jedno -serdecznie Ci współczuję. Budowaliśmy kilka lat temu i dość trafne jest powiedzenie - " Pierwszy dom buduje się dla wroga, drugi dla przyjaciela, trzeci dla siebie". Niestety budowa to krew,pot, łzy i ciągły wkurw. Zaczęliśmy budować "za swoje", starczyło na zakup działki, fundamenty,i ścianki parteru, później musiał już wjechać kredyt, który oczywiście spłacamy do tej pory i jeszcze kilka lat zostało. Cześć robiliśmy sami - ocieplenie dachu + wykończenie poddasza, ocieplenie budynku, reszta firmy, głównie znajome. Czy popłynęliśmy na zaufaniu do tych firm? Oczywiście że tak, całe szczęście nie do wszystkich, trzeba znać się na wszystkim, żeby nie dać się wykukać, a zwłaszcza jak już za robotę się zapłaci a wyjdzie coś później. Najgorsze jest to, że za usługę się zapłaci, oczywiście z kredytu a kwiatki wychodzą później. Życzę Ci dużo siły i samozaparcia na każdym etapie

[@krzall1]

Teksty: "zemszcze sie, dojadę, spalić chate, oszust, patologia" to tylko świadectwo poziomu wiedzy w zakresie zabezpieczenia umow. Dałeś kasę z nawiązką obcej firmie bez sprawdzenia kondycji i zaplecza... dziwisz się że mogła upaść? Mogła. Płacz nad rozlanym mlekiem. Słabe

[@pawel7318]

11.30 to nie jest jego dlug tylko jego spolki. Spolka nic nie ma i nic nie odda. Temat dla niego to juz jest zamkniety a to co przedstawiasz to nowa sytuacja. Sytuacja w ktorej proponujesz, zeby firma w upadlosci robila dalej, "na czarno" i za darmo.

[@beniaminsadowski2164]

Czasy pracy na czarno już się skończyły, pracownik ma to gdzieś, ma być ubezpieczenie i kasa albo idzie do drugiej roboty u konkurencji.

[@andraszyszka]

To chyba potwierdza żeby zawsze opłacać transzami po danym etapie 😢 jestem przed budową i liczę ze szybko znajdziecie nowego wykonawcę godnego zaufania ❤

[@nakoncudrogi]

Trzymamy kciuki

[@TheJaskier666]

prowadzę wypożyczalnię narzędzi "okołobudowlanych". Przez kilka lat istnienia miałem ze 3 przypadki kradzieży (przywłaszczenia) sprzętu. Nigdy taka nieuczciwa osoba nie brzmiała i nie wyglądała jak oszust, wręcz przeciwnie ci ludzie często wzbudzają zaufanie. To powiedziawszy być może faktycznie nie działał w złej woli u ciebie, wypadł z budowy tej "milionerki", stracił płynność finansową i dokończenie budowy u ciebie nie jest dla niego priorytetem bo musi pospłacać może jeszcze jakieś inne osoby. Ale tej babce też do końca nie wierz, mogła się dopieprzyć jakiejś bzdury żeby mu nie zapłacić i facetowi się biznes posypał. Dopóki jest kontakt z gościem dopóty jest szansa na pozytywne rozwiązanie. BTW, ten problemowy bank to strzelam że pekao sa, prawda?

[@ZurasMegane]

I jak udalo Ci sje wyjsc sytuacji ? Odzyskales sprzet?

[@TheJaskier666]

@@ZurasMegane oczywiście że nie, policja jest bezużyteczna w tym kraju mimo że mieli możliwości by tych ludzi ścigać. Na szczęście nic specjalnie cennego

[@ZurasMegane]

@@TheJaskier666 a brales dwa dokumenty przy wypozyczeniu? Umowa itp?

[@TheJaskier666]

@@ZurasMegane oczywiście, ale to bez znaczenia. Oni potrafią brać na swoje prawdziwe dane ale wpisują fejkowy adres zamieszkania i policmajstry rozkładają ręce. Także jak kiedyś chcecie popełnić przestępstwo i uniknąć kary to wystarczy że zmienicie adres zamieszkania, wystarczy :)

[@krzysztofnowak849]

Kolega prowadził wypożyczalnie sprzętu ogrodniczego,koleś wypożyczył od niego frezarkę do pni i się stracił.W międzyczasie do kolegi zadzwonił klient że chce wykarczować 30 pni,kolega wytłumaczył mu że inny klient zabrał mu frezarkę i nie może wykonać tej usługi.Kolega dowiedział się że ten robi usługi jego sprzętem i powiedział swojemu klientowi żeby ten wynajął tamtego ale żeby nic nie mówił że jest od niego.Koles zapierdalal parę dni żeby wyfrezowac te 30 pni a ostatniego dnia właściciel działki zadzwonił do kolegi żeby ten przyjechał.Kumpel zabrał jeszcze trzech znajomych i wpadł na działke.Tamten jak go zobaczył to grzecznie zostawił sprzęt i odjechał.Kolega odzyskał maszynę a i skasował za frezowanie😀Miał też inne akcje i niestety Policja nic nie zrobiła.

[@11toster22]

Powodzenia !

[@adrianyt1998]

Nie rozumiem jak mozna płacić komuś z góry. Zawsze płaci sie etapami pracy. Bynajmniej ja tak jestem ugadamy z majstrem i to jest najlepszy patent dla Ciebie i dla niego.

[@tomaszsadowski1916]

"Bynajmniej" - oczy mnie bolą

[@kryptolandia.]

@@tomaszsadowski1916 to do okulisty czas

[@madejson87]

wybudowalem dom, ZAWSZE cos sie placi z gory, myslisz ze ktoc ci wyleje fundament albo wykona strop bez zaliczki? zawsze sie cos nadplaca, wazne zeby nie nadplacac za duzo, i zawsze placimy chwile przez pracami najlepiej jak najpozniej, zadne - DAM CI KASE A TY MI PRZYJEDZIESZ ZA POL ROKU NA ROBOTE

[@michalp.1484]

@@kryptolandia. raczej tobie czas do szkoły - bo to, że jego bolą oczy dowodzi, że do szkoły chodził a oczy działają dobrze

[@ramiroshi8702]

​@@madejson87 ZAWSZE, to może Ty płacisz z góry. Ja szukałem ekip którym ZAWSZE płaciłem po wykonanej usłudze. Dogadałem się nawet z fachowcem, który bez umowy i zaliczki nie podejdzie do roboty, a zależało mi na nim. Dostał połowę kasy za ponad pół wykonych prac (FV zaliczkowa+przelew na konto) i resztę po zakonczeniu. To nasze ciężko zarobione pieniądze, warto pytać i szukać ekip z polecenia, wejść na czyjś teren budowy i porozmawiać. Sam zapraszałem nawet po 5 ekip do obejrzenia danej pracy. Miałem wybór, wyceny, dodatkowe kontakty i często cenne podpowiedzi, dzięki którym uniknąłem wielu błędów podczas budowy domu, nie pchając się w kredyt na 30 lat i płakać że zapłaciłem i Pan fachowiec nie ma czasu odebrać telefonu😂.

[@n0x537]

jakbys mial jeszcze troche wolnej gotowki to moge podac numer konta, nie bede sciemnial, ze oddam, oszustem nie jestem xD

[@Piotr_C-c6r]

Weźmiesz Heńka żeby tanio to spartaczy i ucieknie albo na odwrót, weźmiesz poważną firmę za miliony monet bo zusy i inne pasożyty to upadłość i nara. W ukropolinie to tylko samemu

[@wojtas-4]

"Heńka" jak przypilnujesz (cały czas jesteś na budowie) i trochę się znasz to zrobi DOBRZE !

[@Piotr_C-c6r]

@wojtas-4 jak cały czas jestem na budowie i trochę się znam to po co mi Heniek?

[@wojtas-4]

@@Piotr_C-c6r - przysłowiowy "Heniek " bierze kasę po wykonaniu roboty i średnio połowę MNIEJ😎

[@Piotr_C-c6r]

@wojtas-4 Heniek co tydzień chce kasę bo jest taką firmą co nie śmierdzi groszem i żeby ludziom zapłacić to musi brać zaliczki

[@Pique12]

Aż przykro patrzeć jak ten h+h ciągnie wodę 😢

[@happykitchenfitter]

Wspolczuje😢Ludzie dla pieniedzy wszystko zrobia.Smutne 😢.Pozdrawiam

[@rbialczak]

Widzę, że mamy podobny problem. Zawsze płaciłem z góry, żeby nie martwić się o płatności później, zwłaszcza mając na uwadze inne wydatki. Wolałem mieć wszystko na "czysto".

[@Walkiria_mec]

Zajebista logika.

[@ukaszwodarczyk3096]

To wygląda na umowę między tą babką a tym gościem niestety

[@pawlak96]

Dzisiaj to chyba gotowy dom z prefabrykatow zamówić w fabryce żeby nie użerać się z tzw. fachowcami.

[@krzysztofpetela6693]

Witam wszystkich,, już jest po Ptakach 😢😢😢😢Szukaj dalej fachowców 👍,, Proszę się nie łudzić nie dokończy już,,Samo życie 😢

[@gorialczarny]

dlatego ja buduję sam- no w sumie remontuje ale z pierwotnego domu zostało tylko kilka ścian- także stropy, dachy, ściany działowe, stolarka, wylewki, elektryka, hydraulika, ocieplenie, wykończenie- robię sam- fakt trwa to boleśnie długo, ale nie mam z tym żadnych problemów finansowych i nerwów z fachowcami i użerania się z nimi. jeżeli już mamy wynajmować ekipy do robót to tak jak piszą- płacić dopiero po odebraniu danego etapu prac (ewentualnie kiedy potrzebne są pieniądze firmie na materiały) w razie czego zostanie nam chociaż ten materiał.

[@jackwar11]

Może być tak że babeczka wstawiła go na minę, by sama zaoszczędzić i jemu kasy nie zapłacić . Warto jest zaufać niż nowego wykonawce szukać .

[@tomaszaczynski8116]

Kij ma dwa końce, medal dwie strony.. Teraz warto byłoby wysłuchać drugiej strony.. Życie jest okrutne a ludzie wredni w naszym kraju.. Teraz z drugiej strony jak sprawa wygląda.. Że jestem budowlańcem od ponad 20 lat więc coś już widziałem.. Pracowałem w firmie dla człowieka, który był dobrym i jest dobrym człowiekiem.. Inwestycja pod klucz u ,,cebuli,, amerykanina w sensie.. tam wiadomo na zmywaku pół życia, tu wielki pan.. nie wypłacił kilkadziesiąt tysiecy mojemu pracodawcy bo płyta wylana była uwaga ,, miejscami pół centymetra za cienko,, robił chuj nawierty w płycie i badał jej grubość do milimetra.. To ten pierwszy cwaniak.. Drugi też wielki beznesmen z hameryki nie wypłacił pieniędzy za pierdołę, którą można było poprawić.. Nieeee bo po co poprawiać.. Lepiej podpłacić inspektora i być kilkadziesiąt tysięcy do przodu z kasą... Firmy już nie ma, bo znalazło się dwoch cwaniaczków, którzy tylko czekają na niedociągnięcie, jakiekolwiek, których w budowlance nie brakuje.. Nie ma ideałów i nie ma fachowca, który wyleje płytę 100 metrów kwadrat, bez odchyłki pół centymetra... Tacy cwaniaczki niszczą właśnie dobrych ludzi i dobre firmy.. Bo chcą postawić chałupę za pół darmo... Mają pieniądze na inwestycję znajdą dychę by podpłacić inspektora by coś znalazł... Cokolwiek zawsze się znajdzie.. Jak powiedziałem kij ma dwa końce, medal dwie strony..